Фото из сети интернет. Шпунтовое ограждение.

Заказчик [ПОК и ТС]  поручил  Подрядчику  [ООО «Ремонтно-строительная компания Ненецкого автономного округа» (ОГРН 1068383003017)] выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт участка канализационного коллектора КНС № 1 с обустройством шпунтованной стенки котлована в городе Нарьян-Маре, Ненецкого автономного округа».  Цена контракта № 0384300004219000063–01 от 20. 05. 2019 года  составила 4 523 331 (Четыре миллиона пятьсот двадцать три тысячи триста тридцать один) рубль 42 коп. Работы необходимо было выполнить по проектной документации, разработанной в 2018 году ООО «Альянс-Проект» (город Архангельск). Разработка документации обошлась ПОК и ТС в 390 000,00 руб.

Заказчиком и Подрядчиком  были определены  сроки выполнения работ  до  01.09.2019 года. Даты начала и окончания работ являются исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ. Подрядчик обязан был выполнить все работы по контракту собственными силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций, с надлежащим качеством, в соответствии с действующими на территории Российской Федерации стандартами, требованиями, нормами и правилами.

В соответствии с техническим заданием Подрядчик должен был выполнить:

1. Устройство котлована в мокрых грунтах в стесненных условиях с использованием шпунтовых свай с помощью вибропогружателя на участке от КК-114 до стены КНС-1;

2. Демонтаж железобетонных конструкций и трубопровода канализации на участке от КК-114 до КНС-1. Протяженность 13 м;

3. Устройство канализационного колодца КК-113 из железобетонных конструкций: колец, плит перекрытия и днища.

4. Прокладку трубопровода самотечной канализации;

ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК

Но как иногда бывает что-то пошло не так.  Подрядчик 19.08.2019 принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта № 0384300004219000063-01 от 20.05.2019 года.

Нарьян-Марское муниципальное унитарное предприятие объединенных котельных и тепловых сетей обратилось в Арбитражный суд Архангельской области с исковым заявлением о признании недействительным решения общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительная компания Ненецкого автономного округа» от 19.08.2019 года об одностороннем отказе от исполнения контракта № 0384300004219000063–01 от 20.05.2019 года.

Дело № А05П-494/2019 к судебному разбирательству в судебном заседании было назначено на 25 октября 2019 года в 11 час. 00 мин. в помещении суда по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, 4. Сторонам было предложено принять меры к мирному урегулированию спора [Определение суда от 02. 10. 2019 года].

По информации, размещённой на сайте госзакупок 3 октября ООО «Ремонтно-строительная компания Ненецкого автономного округа» внесло в кассу Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия объединенных котельных и тепловых сетей 6 000 руб. 00 коп. [Госпошлина]; 90 466 руб. 63 коп. [Штраф]; 32 982 руб. 63 коп. [Пени].

P.S.: Не оправдались надежды коммунальщиков. Сколько ещё потребуется время на ремонт этого участка, пока неизвестно. Неужели закупленный год назад шпунт «Ларсена» будет ещё зимовать? Выполнять работы оказалось сложнее, чем получить грант на строительство рынка.